УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
КМКУ «Служба единого заказчика»
________________ А.А. Крылосов
м.п.
« 27 » апреля 2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИИ об аукционе
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«Ремонт автодорог ГО Красноуфимск «картами»»
|
Муниципальный заказчик |
Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
г. Красноуфимск
2016 год
Часть I. Общая часть
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе)
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ | ||
| 1. | Заказчик (Муниципальный заказчик) | Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 1.1. | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика |
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 25 Почтовый адрес соответствует адресу места нахождения |
| 1.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика |
(343 94) 5-11-00 (343 94) 2-21-04 |
| 1.3. | Ответственное должностное лицо Заказчика | Крылосов Анатолий Александрович – и.о. директора КМКУ «Служба единого заказчика» |
| 1.4. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, лицах, ответственных за заключение контракта |
Руководитель контрактной службы – Крылосов Анатолий Александрович специалист контрактной службы – Поликанов Иван Михайлович; специалист контрактной службы – Полухина Елена Федоровна. Телефон: (343 94) 5-11-00; 2-21-04 факс (343 94) 5-11-00 |
| 2. | Уполномоченный орган | — |
| 2.1. | Место нахождения, почтовый адрес Уполномоченного органа |
—
|
| 2.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Уполномоченного органа | — |
| 2.3. | Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа | — |
| 3. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме |
| 4. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ООО «СБЕРБАНК-АСТ», http://www.sberbank-ast.ru/ |
| 5. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «11» мая 2016 года 09-00 по местному времени |
| 6. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | «12» мая 2016 года |
| 7. | Дата проведения электронного аукциона | «16» мая 2016 года |
Часть II «Описание объекта закупки»
- Цель работы: обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение сохранности дорог ГО Красноуфимск, соблюдение требований ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
- Перечень выполняемых работ:
— снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
— устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 мм и фр. 5-10 мм с предварительным розливом битума по существующему слою;
— устройство покрытия толщиной 6 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси тип А II марки.
- Место выполнения работ:
— участок автомобильной дороги – перекресток ул. Интернациональная-ул. Куйбышева, площадью 345 м2;
— участок автомобильной дороги – перекресток ул. Интернациональная-ул. Советская, площадью 510 м2;
— участок автомобильной дороги – перекресток ул. Мизерова-ул. Озерная, площадью 295 м2.
Итого: 1150 м2
- Условия выполнения работ: Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами надлежащим качеством, с применением специализированных устройств заводского производства (асфальтоукладчика, катка, других механизмов), согласно СНиП, ГОСТ, с соблюдением технологии производства работ. Весь используемый материал должен быть сертифицирован и отвечать требованиям ГОСТ.
Заказчик назначает своего представителя на период выполнения работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметной документации.
Часть III. «Проект контракта»
Контракт № __А/16-мз
Ремонт автодорог ГО Красноуфимск «картами»
г. Красноуфимск «__»________2016 г.
Красноуфимское муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и.о. директора Крылосова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании Протокола № _________ от _________ года, заключили настоящий Контракт (далее — контракт) о следующем:
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту автодорог ГО Красноуфимск «картами» (далее — работы), в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту) и техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.
- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Стоимость работ по контракту определена результатами Протокола ________________ на участие в электронном аукционе и составляет: _______________________________ рублей 00 коп, в том числе НДС 18% __________________ (если подлежит уплате).
Если предложенная победителем цена контракта является меньше первоначальной максимальной цены, то к стоимости объёмов работ применяется понижающий коэффициент. Понижающий коэффициент составляет ____.
В случае, если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, предусмотренная настоящим пунктом контракта цена определена с учетом ее уменьшения на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Цена устанавливается в Российских рублях и включает в себя: стоимость выполняемой работы, в том числе стоимость используемых материалов, затраты на страхование, налоги, и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.4. В случае уменьшения Заказчику, как получателю бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, стороны обеспечивают согласование новых условий настоящего контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего контракта и (или) количества товара объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
2.6. Цена контракта может быть увеличена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ:
— Начало работ: с даты заключения контракта;
— Окончание работ: 31 мая 2016 года.
3.2. Подтверждением исполнения контракта является подписание Акта приемки выполненных работ членами приемочной комиссии.
3.3. Сроки, указанные в п.3.1., могут быть изменены в случаях, указанных в разделе 2 и разделе 10 настоящего контракта.
- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
4.1. Расчет стоимости фактически выполненных работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).
4.2. Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные работы.
4.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы, принятые по Акту о приемке выполненных работ по форме №КС-2 в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, в течение 30 дней после подписания Акта о приемки выполненных работ по форме №КС-2.
4.4. Для оплаты выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
— Акт о приемке выполненных работ (по форме №КС-2);
— Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3).
4.5. При дефиците финансовых ресурсов Заказчик оставляет за собой право приостановить работы по данному объекту. При этом обязуется поставить в известность Подрядчика не позднее, чем за 10 календарных дней до остановки работ.
4.6. Платежи в рамках настоящего контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах стоимости работ по контракту и объемов финансирования, доведенных Заказчику Главным распорядителем бюджетных средств на текущий месяц, в срок не более чем 30 (тридцать) дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.
4.7. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по объекту, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
4.8. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4.9. Аванс не предусматривается.
- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Заказчика.
5.1.1. Заказчик обязан:
1) обеспечить финансирование в соответствии с разделами 2, 4 настоящего контракта;
2) осуществлять приемку выполненных работ по настоящему контракту;
3) при обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, вернуть денежные средства на счет Подрядчика в соответствии с разделом 12 настоящего контракта;
5) до начала производства работ рассмотреть и согласовать разработанную в соответствии с п.6.2. контракта Подрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.
5.1.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять объемы выполненной работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде.
5.1.3. Заказчик вправе:
1) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соответствия объемов работ соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, который включает:
— проверку наличия у лица, осуществляющего ремонт, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
— контроль соответствия обязательств, предусмотренных п. 5.2.1 контракта, требованиям нормативной документации;
2) в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе с соблюдением требований Федерального закона N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
3) в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в п.8.1. использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
5.2. Права и обязанности Подрядчика
5.2.1. Подрядчик обязан:
а) выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями;
г) в ходе производства работ выполнить:
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
- применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ;
- обеспечить соблюдение требований действующих документов;
- вести учет стоимости выполненных работ и затрат.
5.2.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе ремонта, не учтенные в контракте работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 рабочих дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.
5.2.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно — хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.2.5. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.5.2.4., либо продолживший работу, не дожидаясь ответа Заказчика в течение 10 рабочих дней, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
5.2.6. Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ на объекте необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
5.2.7. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта в соответствии с разделом 12 контракта.
5.2.8. Подрядчик вправе:
— привлечь для исполнения контракта субподрядные организации;
— в ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются из материалов Подрядчика.
6.2. До начала производства работ Подрядчик обязан:
— составить схему закрытия или ограничения движения транспорта, согласовать схему и расстановку дорожных знаков в надзорных органах города;
— работы выполняются оперативно, качественно, с соблюдением технологии производства работ;
— соблюдение Правил и требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы»;
— соблюдение техники безопасности при выполнении всех работ, а также в условиях открытого движения автотранспорта. Обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки, ограждения;
— обеспечить охрану окружающей среды, зелёных насаждений, газонов;
— подрядчик несёт ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ до приёмки работ заказчиком. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком.
6.3. Для взаимодействия Подрядчика и Заказчика в ходе производства работ Заказчик назначает уполномоченных лиц.
Уполномоченные лица от имени Заказчика имеют право:
1) осуществлять контроль за ходом работ;
2) при обнаружении отступлений от требований контракта и приложений к нему, законодательства, нормативной документации давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания;
3) отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4) подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;
5) давать письменные указания об устранении недостатков работ;
6) принимать объемы выполненных работ и подписывать «Акт о приемке выполненных работ» по форме № КС-2.
- ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Выполнение работ Подрядчиком по реконструкции объекта, указанного в п. 1.1. контракта, признается после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.
7.2. Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки и оплаты работ:
1) «Акт о приемке выполненных работ» по форме №КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100. Акт о приемке выполненных работ предоставляется в количестве не менее четырех экземпляров на бумажном носителе, заверенных печатью;
2) «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме №КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100. Справка предоставляется в количестве не менее четырех экземпляров на бумажном носителе, заверенных печатью, и 1 экземпляр в электронном виде;
3) результаты входного контроля применяемых материалов и результаты операционного контроля хода технологических процессов (по требованию).
Заказчик принимает фактически выполненные объемы работ при наличии у Подрядчика Общего и специальных журналов учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» по форме РД-11-05-2007, «Журнала учета выполненных работ» №КС-6а, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и сертификатов.
7.3. Приемка выполнения работ по контракту производится в соответствии с актом приемки выполненных работ.
7.4. За 5 дней до сдачи к приемке выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику по акту в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» все знаки планово-высотного закрепления, принятого от Заказчика или созданного своими силами.
7.5. За 5 дней до согласованной с Заказчиком даты сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта, Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации, с письменным подтверждением Подрядчиком соответствия переданной документации фактически выполненным работам и проектной документации.
7.6. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертную организацию, либо провести экспертизу своими силами. Срок проведения экспертизы не должен превышать 15 дней.
- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в течение которого работы в целом или отдельные их части не могли нормально эксплуатироваться, за исключением дефектов, возникших по вине Заказчика.
8.2. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом, вследствие неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, Заказчик предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за свой счет в согласованные сроки устранить все недостатки.
8.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы, а также уклонение Подрядчика от составления и/или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик, в случае отказа Подрядчика от обоюдного назначения экспертизы, назначает экспертизу по собственному требованию.
8.4. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить при заключении Контракта или в ходе его исполнения сертификаты соответствия требованиям нормативной документации подлежащих обязательной сертификации материалов, подтверждающие их качество, и другие необходимые документы.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
9.2. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение срока выполнения работ. При нарушении этого срока Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, которая начисляется в соответствии с Приложением № 3 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Правила определения размера штрафа и пени).
9.3. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение срока, отведенного Заказчиком на устранение недостатков работы, недоделок, выявленных при сдаче объекта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные просрочкой указанного срока, и уплачивает пеню, которая начисляется в соответствии с Правилами определения размера штрафа и пени (Приложение №3).
9.4. Подрядчик несет ответственность в случае выявления в пределах гарантийного срока недостатков работы. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные обнаружившимися в пределах гарантийного срока недостатками, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа и пени (Приложение №3), и составляет «10» % от цены контракта, что составляет________________________ рублей.
9.5. Подрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в ГИБДД, схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном п. 6.2 контракта, а также в случае отступления от данной схемы при производстве работ. При отсутствии согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном п. 6.2 контракта, до начала производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа и пени (Приложение №3), и составляет «10» % от цены контракта, что составляет________________________ рублей.
9.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
9.7. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком, если изменение (уменьшение, приостановка или прекращение) финансирования вызвано уменьшением поступления бюджетных средств, направленных на финансирование данного проекта, по независящим от Заказчика причинам.
9.9. В случае необоснованного отказа в возврате денежных средств, предусмотренных п. 12.4., Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа и пени (Приложение №3), и составляет «2,5»% от цены контракта, что составляет________________________ рублей.
9.10. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика — соответственно Заказчиком.
9.11. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения нарушенного обязательства.
- ФОРС — МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы: пожар, стихийные бедствия, военные действия.
10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же — о прекращении обстоятельств непреодолимой силы).
Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
10.4. Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий контракт.
- УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик вправе требовать расторжения контракта у Подрядчика в следующих случаях:
11.2.1. Задержка Подрядчиком начала производства работ на объекте более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
11.2.2. Однократное нарушение Подрядчиком условий контракта, приведшее к снижению качества работ;
11.2.3. Не достижение согласия между Заказчиком и Подрядчиком при подписании дополнительных соглашений;
11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.4. Подрядчик вправе требовать расторжения контракта у Заказчика в следующих случаях:
11.4.1. при остановке Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
11.4.2. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.8. Расторжение контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, осуществляется путем подписания сторонами соглашения об освобождении от обязательств по настоящему контракту. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном настоящим контрактом порядке.
11.9. При расторжении контракта незавершенные работы передаются в установленном порядке Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме фактически принятых работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, предусмотренных статьей 74.1 Налогового Кодекса РФ, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно.
12.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
12.3. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен быть до 31 июля 2016 года.
12.4. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик возвращает указанные денежные средства на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания работ по настоящему контракту, исчисляемой с даты сдачи-приемки работ по настоящему контракту в полном объеме.
12.5. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
12.6. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
12.7. Обеспечение исполнения контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.
12.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчика его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.
12.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
12.10. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
13.3. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (ст.139 ГК РФ), она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и действующие нормативные документы.
13.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
13.7. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга документально обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам (до поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение обязательств.
13.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта Подрядчиком сведения о нем направляются в Управление Федеральной антимонопольной службы для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
13.9. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Сводный сметный расчет»
Приложение № 3 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом»
- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе настоящего контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, после выполнения условий, предусмотренных ч. 7 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК | |||
|
Красноуфимское МКУ «Служба единого заказчика» 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 25, ИНН 6619007355 КПП 661901001 БИК 046577001 Л/сч 03901170050 в УФК по Свердловской области (Финансовое администрации городского округа Красноуфимск» Р/сч 40204810600000126219 в ГРКЦ ГУ Банк России по Свердловской области г. Екатеринбург тел. (34394) 5-13-60; факс 5-11-00. |
||||
| И.о. директора _____________/Крылосов А.А./ | ||||
Приложение №3
к контракту № __А/16-мз
от «____» _______ 2016 г.
Правила определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом
- В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
- В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере*:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц — В) х С (где Ц — цена контракта; В — стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С — размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле (где — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП — количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП — количество дней просрочки; ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
- За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере*:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.
Часть IV. «Обоснование начальной (максимальной) контракта»
| Основные характеристики объекта закупки: | Ремонт автодорог ГО Красноуфимск «картами» |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | На основании ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком принято решение, при обосновании начальной (максимальной) цены контракта применить проектно-сметный метод, основанный на применении сметных нормативов, включенных в перечень документов в области сметного нормирования. Данный метод определяет начальную (максимальную) стоимость предмета контракта с учетом индивидуальных особенностей выполнения работ, как наиболее целесообразный метод. Локальные сетные расчеты составлены в текущих ценах с учетом индекса инфляции на 01.04.2016 г. |
